## Договор строительного подряда с передачей материалов
### 1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами работы по строительству (далее — Работы) в соответствии с Документацией и с использованием переданных Заказчиком материалов.
1.2. Перечень и количество передаваемых материалов, а также условия их передачи и хранения указаны в Приложении N 1 к настоящему Договору.
### 2. Документация
2.1. Документация, предоставляемая Заказчиком для выполнения Работ, включает в себя:
— проектную документацию;
— техническое задание;
— другую необходимую документацию.
2.2. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Документацию в полном объеме не позднее [указать срок].
2.3. В случае непредставления необходимой Документации Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ до получения Документации.
2.4. Подрядчик имеет право вносить предложения по уточнению и изменению Документации, которые подлежат согласованию с Заказчиком.
### 3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет [указать сумму] рублей, в том числе НДС (если подлежит уплате).
3.2. Оплата производится поэтапно в соответствии с графиком платежей, который является Приложением N 2 к настоящему Договору.
3.3. Платежи производятся в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика.
### 4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки начала и окончания Работ устанавливаются следующим образом:
— начало Работ: [указать дату];
— срок окончания Работ: [указать дату].
4.2. Заказчик вправе изменять сроки выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком.
4.3. В случае изменения сроков выполнения Работ график платежей подлежит корректировке.
### 5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Заказчика:
— передать материалы в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Договору;
— обеспечить своевременную оплату за выполненные Работы;
— осуществлять авторский и технический надзор за ходом выполнения Работ;
— принимать выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором;
— оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ.
5.2. Права и обязанности Подрядчика:
— выполнить Работы в соответствии с Документацией и настоящим Договором;
— использовать передаваемые Заказчиком материалы по назначению;
— обеспечить качество и безопасность выполняемых Работ;
— соблюдать сроки выполнения Работ;
— своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ;
— устранять недостатки, выявленные в ходе приемки Работ.
### 6. Передача материалов
6.1. Заказчик передает материалы Подрядчику по накладной, в которой указываются наименование, количество, качество и стоимость материалов.
6.2. Подрядчик принимает материалы и несет ответственность за их сохранность и использование по назначению.
6.3. Подрядчик обязан вести учет полученных материалов и представлять Заказчику отчеты об их использовании.
### 7. Приемка работ
7.1. По завершении Работ Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
7.2. Заказчик обязан в течение [указать срок] дней с момента получения уведомления принять выполненные Работы.
7.3. Приемка Работ производится по акту сдачи-приемки, в котором указываются:
— описание выполненных Работ;
— их соответствие Документации и настоящему Договору;
— факт передачи Работ Заказчику.
7.4. В случае обнаружения недостатков в ходе приемки Работ, они фиксируются в акте сдачи-приемки, а Подрядчик обязуется устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.
### 8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных Работ Документации и требованиям настоящего Договора.
8.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет [указать срок] лет.
8.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет выявленные недостатки.
### 9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество и безопасность выполненных Работ, а также за ущерб, причиненный Заказчику в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств.
9.3. Заказчик несет ответственность за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за ущерб, причиненный Подрядчику в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств.
### 10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
### 11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
### 12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.
12.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
— Приложение N 1 «Перечень и количество передаваемых материалов»;
— Приложение N 2 «График платежей».
